彩板拱形屋頂承攬合同

定作方： （以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）

代表人：

承攬方： （以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）

代表人：

甲、乙雙方本著誠(chéng)實(shí)信用原則，經(jīng)雙方充分協(xié)商，由乙方承攬甲方本合同所列的金屬拱形薄殼彩色鋼板屋面的制作與安裝服務(wù)，為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)規(guī)定，特訂立本合同，以資共同遵守。

第一條 承攬項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目名稱(chēng)：

（二）項(xiàng)目地點(diǎn)：

（三）承攬內(nèi)容及主要項(xiàng)目指標(biāo)：

1、彩板拱形屋面材料采購(gòu)、加工成型、安裝總承包（含彩板拱形屋面、拱形托角，不含聚氨酯發(fā)泡保溫、不含節(jié)水防水、不含無(wú)動(dòng)力通風(fēng)器、采光帶及其他未列項(xiàng)目）；

2、彩板拱形屋面跨度30米，長(zhǎng)度120米，1棟（拱高為6米，矢跨比為20%），計(jì)算面積為建筑物外墻到外墻拱形屋面，面積 平方米，單價(jià)為 元/平方米，彩板山墻共計(jì)2片，彩板屋面用1.3mm厚上海寶鋼TS280GD2/2海藍(lán)色彩涂板。彩板拱形屋面跨度15米，長(zhǎng)度為27.5米，一棟（拱高為3米，矢跨比為20%）計(jì)算面積為建筑物外墻和外墻拱形屋面，彩板屋面用0.8mm厚上海寶鋼TS280GD2/2海藍(lán)色彩涂板。彩板山墻共計(jì)2片，面積 平方米，單價(jià)為 元/平方米，彩涂板寬914mm，壓制成型后形板寬610mm左右，板形斷面為斜槽形（即240型）。吊裝到位后，兩拱角存在梯形洞口，屬正常結(jié)構(gòu)，甲方很后可后期進(jìn)行選擇混凝土封堵。

第二條 合同工期及工期變更

（一）合同工期

開(kāi)工日期2012年 月 日，竣工日期2012年 月

日。工期日歷天數(shù)為50天。如有變更，具體入場(chǎng)日期由甲、乙雙方協(xié)商確定，以甲方另行書(shū)面通知為準(zhǔn)。

（二）工期變更

因以下原因?qū)て谠斐捎绊?，工期相?yīng)順延。

1、施工場(chǎng)地的施工條件不具備。

2、在施工中，日停電超過(guò)6個(gè)小時(shí)，或一周累計(jì)停電14個(gè)小時(shí)以上，影響正常施工。

3、工程設(shè)計(jì)變更較大或工程量變化，影響正常施工工序安排的。

4、人力不可抗拒的自然災(zāi)害、惡劣天氣（如連續(xù)長(zhǎng)時(shí)間的暴雨、大雨、大雪、風(fēng)力大于4級(jí)等）。

5、甲方未按合同約定支付施工款項(xiàng)，影響乙方施工的。

6、甲、乙雙方協(xié)商一致順延工期的。

第三條 項(xiàng)目?jī)r(jià)款及支付方式

（一）項(xiàng)目?jī)r(jià)款

1、拱形屋面： 元；

2、彩板山墻： 元（明細(xì)見(jiàn)合同附件）；

合計(jì)： 元。

人民幣大寫(xiě)金額： 元。此價(jià)格為本合同很終結(jié)算價(jià)格，超出合同平米數(shù)視為工程量增加需另行簽訂合同，另行結(jié)算。

（二）支付方式

1、預(yù)埋結(jié)束后，甲方貳日內(nèi)向乙方支付總工程款的5%，即

元整。

2、乙方設(shè)備、人員，按約定入場(chǎng)日期入場(chǎng)，入場(chǎng)貳日內(nèi)甲方向乙方支付總施工款的25%，即 元整。

3、乙方完成1800平方米的屋面壓制及安裝后，甲方貳日內(nèi)向乙方支付總工程款的60%，即 元整。

4、乙方屋面全部安裝，山墻未安裝時(shí)，甲方兩日內(nèi)向乙方支付清全部工程款97%，即 元。（余額3%作為質(zhì)保金，一年內(nèi)付清）

5、本合同結(jié)算工程款為現(xiàn)金結(jié)算。

第四條 甲、乙雙方的權(quán)利義務(wù)

（一）甲方免費(fèi)提供施工所需的水、電和施工材料停放場(chǎng)地。

（二）在整個(gè)施工過(guò)程中，因設(shè)備出板、搬運(yùn)、刮風(fēng)、揚(yáng)塵等原因造成的劃漆屬正?，F(xiàn)象，不屬質(zhì)量問(wèn)題，允許補(bǔ)漆。

（三）甲方代表在驗(yàn)收時(shí)如提出合理的整改意見(jiàn)，乙方應(yīng)進(jìn)行整改并在規(guī)定日期內(nèi)完成，由此所產(chǎn)生的費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)。

（四）在施工中，乙方可自由調(diào)配屬于乙方的設(shè)備及工具。彩板屋面壓制完畢可自行擇期撤場(chǎng)，甲方無(wú)權(quán)干涉。

第五條 項(xiàng)目質(zhì)量

（一）項(xiàng)目質(zhì)量：施工質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。

（二）乙方只對(duì)本工程拱形屋面結(jié)構(gòu)本身的安全性負(fù)責(zé)。本工程土建由甲方自行設(shè)計(jì)施工，甲方應(yīng)保證土建部分施工及材料質(zhì)量合格，乙方只保證拱形屋面部分、山墻部分施工質(zhì)量合格。若施工過(guò)程中或竣工后使用過(guò)程中，土建部分出現(xiàn)的任何自身質(zhì)量問(wèn)題或設(shè)計(jì)問(wèn)題導(dǎo)致的坍塌、裂縫等均與乙方無(wú)關(guān)。

第六條 保修條款：乙方自項(xiàng)目驗(yàn)收合格之日起保修伍年，保修期內(nèi)，屬于乙方施工質(zhì)量問(wèn)題，乙方必須免費(fèi)承擔(dān)維修。

第七條 安全責(zé)任：整個(gè)施工過(guò)程中的安全事宜由乙方自行負(fù)責(zé)。

第八條 爭(zhēng)議處理：甲、乙雙方因本合同發(fā)生爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，向原告方駐地人民法院提起訴訟。

第九條 本合同未盡事宜，甲、乙雙方可通過(guò)簽訂補(bǔ)充合同的方式予以確定，補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。

第十條 本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效。傳真件有效。本合同一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等相律效力。

定作方（蓋章）： 承攬方（蓋章）：

代表人（簽字）： 代表人（簽字）：

開(kāi)戶銀行： 開(kāi)戶銀行：

賬 號(hào)： 帳 號(hào)：

年 月 日 年 月 日